Договор на создание сайта ооо

Оглавление:

Архитектура. Проектирование. Готовые проекты домов.

Пример договора на создание сайта фирмы, торгующей мебелью.

Пример договора на создание сайта фирмы, занимающейся продажей и сдачей в аренду недвижимости.

Пример договора на создание сайта туристической фирмы.

Пример договора на создание сайта фирмы, торгующей товарами народного потребления.

Пример договора на создание сайта фирмы, торгующей парфюмерией и средствами гигиены.

Пример договора на создание сайта фирмы, торгующей продуктами питания.

Пример договора на создание сайта фирмы, производящей железобетонные изделия.

Пример договора на создание сайта фирмы, занимающейся продажей часов.

Пример договора на создание сайта фирмы, занимающейся продажей рекламно-сувенирной продукции.

Пример договора на создание сайта фирмы, занимающейся продажей автозапчастей и автопринадлежностей.

Пример договора на создание сайта фирмы, занимающейся продажей металлопроката.

Пример договора на разработку сайта по продаже недвижимости в Сочи.

Пример договора на разработку сайта по продаже недвижимости в Санкт-Петербурге.

Пример договора на разработку сайта по продаже недвижимости в Москве.

Договор с фотографом о передаче эксклюзивных прав на использование фотографий.

Договор с фотомоделью на эксклюзивное использование ее изображений.

Комментарии по подготовке договора на создание сайта.

Направление оферты на создание сайта, редизайн сайта.

Отказ от договора — в каких случаях от заключения договора на создание сайта лучше оказаться .

Сдача сайт (подраздел) — порядок приемки-передачи готового сайта веб-студией заказчику.

О проблемах для заключения договора на разработку сайта.

Пример договора на поддержку сайта: сопровождение сайта, обновление сайта и развитие сайта.

Договор на создание сайта для бизнеса: вопросы и ответы.

Заказать сайт.
Разработка и продвижение Веб сайтов.
Заказать сайт Москва.

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА НА РАЗРАБОТКУ (СОЗДАНИЕ) WEB-САЙТА


Договор № __

гор. Москва «__» _____ 200_ год

ООО «—————», именуемый далее Заказчик, в лице генерального директора —————, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Веб-студия «ЛАДА», именуемая далее Веб-студия, в лице генерального директора —————, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Веб-студия принимает на себя выполнение следующих работ:
— разработку программного обеспечения, предназначенного для оформления в виде Веб-сайта (далее – Сайт) материалов Заказчика (Приложение 1), в соответствии с Техническим заданием на создание Сайта (Приложение 2) для размещения в сети Интернет.
— комплекс работ по оптимизации Сайта под запрос поисковых систем Интернета и предложение его для регистрации в каталогах, рейтингах и поисковых системах согласно Приложению 2.

2. Порядок и сроки выполнения работ

2.1. При наличии полного объёма материалов, подлежащих размещению на Сайте (Приложение 1), Веб-студия приступает к выполнению работ немедленно с момента зачисления предоплаты на расчетный счет Веб-студии.
2.2. Срок выполнения работ составляет __ календарных дней.
2.3. Готовый Сайт сдается «под ключ» записанным на CD диске (flash памяти, или ином магнитном носителе) с приложением кода передачи данных по протоколу ftp: логин, пароль и хост-адрес.
2.4. В течение 3-х рабочих дней Заказчик обязан проверить полученный Сайт на наличие смысловых, орфографических и грамматических ошибок, неработающих гиперссылок, негрузящихся рисунков и сообщить замечания Веб-студии. Веб-студия обязана устранить выявленные ошибки в течение трех рабочих дней. При непоступлении замечаний от Заказчика в 3-х дневный срок порученная Веб-студии работа считается выполненной.
2.5. После предоставления Веб-студией откорректированной версии Сайта в распоряжение Заказчика Стороны подписывают Акт о сдаче-приемке работы.

3. Права и обязанности Сторон

Веб-студия обязана:
3.1. Немедленно сообщить Заказчику и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
— непригодности или недоброкачественности предоставленной информации или технической документации.
— иных, не зависящих от Веб-студии обстоятельств, которые могут повлиять на качество работы или невозможность ее завершения в срок.

Веб-студия имеет право:
3.2. Увеличить срок выполнения работ по п. 2.2. на количество дней вынужденного простоя до получения соответствующих указаний от Заказчика.
3.3. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Веб-студией.
3.4. Отказаться от исполнения Договора в случаях, если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Веб-студии об обстоятельствах, указанных в п. 3.1. Договора, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материалы и техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы, или не применит других мер для устранения указанных обстоятельств.

Заказчик обязуется:
3.5. Предоставить Веб-студии выверенную информацию, подлежащую размещению на Сайте, в форматах и на носителях, указанных в Приложении 2 настоящего Договора.

4. Стоимость работы и порядок расчетов

4.1. Стоимость работ согласно настоящему Договору устанавливается в сумме _______ руб. в том числе НДС _______ руб.
4.2. Заказчик производит 70% предоплату работ. Оставшиеся 30% стоимости оплачиваются в течение трёх дней с момента закачки Сайта в сеть Интернет.

5. Порядок сдачи и приемки результатов работы

5.1. Приемка результатов работы осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Приложении 2 настоящего Договора.

6. Материальная ответственность Сторон

6.1. За нарушение установленного по Договору конечного срока выполнения всей работы Веб-студия уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% в день от полученной суммы предоплаты, но не более 50% этой суммы.
6.2. За нарушение срока, установленного п. 4.2. Договора, Заказчик уплачивает Веб-студии неустойку в размере 0,1% в день, но не более 50% суммы Договора.

7. Права на сайт

7.1. Имущественные права на Сайт переходят к Заказчику после полной оплаты выполненных работ и после получения от Веб-студии на магнитном носителе кодов передачи данных по протоколу ftp (логин, пароль и хост-адрес).
7.2. Веб-студия вправе установить на каждой странице сайта гиперссылку в виде баннера размером 88х31 pix. со своим логотипом.
7.3. Все вопросы, касающиеся права на Сайт, регулируются законодательством РФ.

8. Ответственность сторон. Разрешение споров

8.1. Если в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору одной из Сторон были получены сведения, являющиеся коммерческой тайной другой стороны, то получившая такую информацию Сторона не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны.
8.2. Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение суда, согласно подведомственности и подсудности, установленным законодательством РФ.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения обязательств Сторонами.
9.2. Каждая из Сторон может в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив другую Сторону не позднее, чем за семь дней до даты расторжения. В этом случае Стороны производят все взаимные расчеты, в том числе, за фактически выполненные к этому моменту услуги.
9.3. Все Приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору действительны в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями.
9.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.
9.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
9.6. Веб-студия не несет ответственности за несоответствие сайта эстетическим ожиданиям Заказчика при условии выполнения технического задания (Приложение 2) на разработку сайта.
9.7. За сделки, совершаемые с использованием сайта, Веб-студия ответственности не несёт.
9.8. В случае внесения Заказчиком неоговорённых изменений в программный код сайта, Веб-студия ответственности за работоспособность сайта не несёт.
9.9. Внесение изменение и дополнений в материалы для размещение на сайте (Приложение 1) после подписания настоящего договора не допускается. В случае необходимости внесение изменений производится за отдельную плату и по отдельному договору.
9.10. Число посетителей, которых должен обеспечивать сайт, и занимаемые сайтом позиции в рейтингах, каталогах и поисковых системах не оговариваются.
9.11. Стоимость поддержки сайта определяется отдельным договором и в стоимость настоящего Договора не входит.
10. Реквизиты Сторон
Веб-студия «ЛАДА»
Адрес: __________
Расчётный счёт №:_______________
БИК ______________
Корр. счёт:_______________
ИНН/КПП _______________

Заказчик: ООО «—————»
Адрес: _________
Расчётный счёт №: _______
БИК _______
Корр. счёт: _________
ИНН/КПП_____________
11. К настоящему Договору прилагаются:

Приложение 1. Материалы для размещения на сайте (контент сайта)
Приложение 2. Техническое задание на создание сайта

Подписи Сторон:

Веб-студия «ЛАДА» ООО «—————»
Генеральный директор Генеральный директор
Веб-студии «ЛАДА» ООО «—————»
————— —————

Мы предлагаем разработку, продвижение, оптимизацию и обслуживание Вашего Сайта для удобства Ваших Клиентов и Ваших Партнеров, делая тем самым Ваш Сайт более полезным и прибыльным для Вас.
Заказать сайт : тел.: +79150113415

Мы работаем для Вас и для Вашего Бизнеса.

Шаблон (пример) договора на создание,
разработку сайта

Правильное заключение Договора на создание сайта и его разработку — это тоже серьёзная работа над начальным документом, регулируруюшим процесс создания сайта и взаимоотношения сторон в период действия данного процесса. Профессионально составленный Договор на создание и разработку сайта, как и ТЗ (техническое задание), включает в себя цели создания интернет–представительства, а иногда даже виртуального офиса компании.

Убедительно просим не считать данный Договор догмой. Это всего лишь «рыба» — шаблон одного из многочисленных вариантов хорошего Договора на изготовление сайта. Каждый договор пишется индивидуально и строго под проект Заказчика.

Договор на создание, разработку сайта

ИП «Канчели В.О.», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Канчели Владимира Отаровича, действующей на основании Свидетельства, с одной стороны, и ООО «Рога и Копыта» в лице директора Иванова Петра Сидоровича, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить комплекс работ (услуг) по разработке, производству, ре-дизайну и т.п. сайта, портала, почтового (файлового) сервера, удаленной базы данных и т.п. (в дальнейшем именуемого «Сайт») согласно Техническому Заданию (Приложение 1), в сроки, установленные в Календарном Графике работ (Приложение 2).

Заказчик принимает на себя обязательства принять и оплатить произведенные Исполнителем работы (предоставленные услуги). Порядок выполнения и сдачи — приемки работ рассматривается в пункте 3 настоящего Договора.

1.2. Каждая работа или услуга, являющаяся предметом настоящего Договора, подлежит калькуляции (включению в смету) и установке сроков исполнения на момент подписания окончательного договора.

1.3. Работы или услуги, являющиеся предметом настоящего договора, выполняется в соответствии с требованиями, изложенными в техническом задании и согласованными с Заказчиком.

1.4. По взаимному согласию Стороны могут изменять и дополнять перечень работ (услуг). Все изменения и дополнения оформляются отдельными соглашениями либо становятся предметом нового договора.

2. Обязательства сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Выполнять комплекс работ согласно настоящему Договору. Перечень работ перечислен в Приложении 1 к настоящему Договору. Сроки оговорены в Приложении 2 к настоящему Договору.

2.1.2. Предоставлять на утверждение Заказчику эскизы и прочих материалов, необходимых для проведения работ. Запуск в производство не утвержденных Заказчиком материалов не допускается.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Предоставить материалы, необходимые для наполнения сайта (тексты, изображения, прайс-листы и т.п.) в сроки, оговоренные Календарным Графиком работ (Приложение 2). При отсутствии необходимой информации Исполнитель имеет право заполнить сайт произвольными материалами согласно структуре разделов сайта – по одному материалу в каждый раздел.

2.2.2. Оплатить работу Исполнителя в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.3. Заказчик вправе ознакомиться у Исполнителя с ходом работ на любом этапе выполнения работ, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4. Исполнитель обязуется осуществлять гарантийную поддержку разработанного им сайта в течение 2 (двух) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки работ. Гарантийная поддержка включает в себя устранение неисправностей, ошибок и недочетов, не выявленных на момент сдачи-приемки работ и не являющихся следствием умышленных либо неумышленных действий Заказчика.

2.5. Исполнитель не несет ответственности за работоспособность сервера, на котором будет физически располагаться сайт Заказчика.

3. Порядок выполнения и сдачи — приемки работ

3.1. Исполнитель начинает выполнение работ по настоящему Договору с момента поступления платежа в размере, определенном при подписании настоящего Договора.

3.2. Заказчик и Исполнитель, по взаимному согласованию, могут изменять очередность выполнения этапов работ, перечисленных в календарном плане работ.

3.3. По завершении работ по настоящему Договору Исполнитель предоставляет Заказчику результаты выполненных работ и акт сдачи — приемки, который Заказчик утверждает в течение 3 (трех) календарных дней с момента его получения либо дает мотивированный отказ от приемки работ.

3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения.

4. Стоимость и порядок оплаты работ

4.1. Стоимость работ, поручаемых Исполнителю по настоящему Договору, определяется в соответствии с расчетами на основании технического задания и указывается в Смете (приложение 3), подписанной Исполнителем и Заказчиком.

4.2. Заказчик в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего Договора оплачивает Исполнителю сумму в размере 30 (тридцати) % от общей стоимости выполнения работ по настоящему Договору.

4.3. Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта приемки-сдачи работ производит окончательный расчет с Исполнителем.

5. Ответственность сторон

;5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. При просрочке Исполнителем срока выполнения работ по настоящему Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1% стоимости оплаченных и невыполненных работ за каждый день просрочки. Выплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения работ по настоящему Договору.

5.3. При просрочке Заказчиком оплаты работ в соответствии с п.4.3. настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0.1% от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10%. Выплата неустойки не освобождает Заказчика от обязанностей оплаты стоимости выполненных работ.

5.4. Исполнитель не несет юридической, материальной или иной ответственности за содержание, качество и соответствие действующему законодательству информации, размещенной Заказчиком на Сайте.

5.5. Исполнитель не несёт ответственности по претензиям Заказчика к качеству соединения с сетью Интернет, связанным с качеством функционирования сетей Интернет-провайдеров, с функционированием оборудования и программного обеспечения Заказчика и другими обстоятельствами, находящимися вне компетенции Исполнителя.

5.6. Споры, не урегулированные между сторонами по взаимному согласию, подлежат разрешению в судебном порядке.

6. Дополнительные условия

6.1. С момента сдачи-приемки, выполненных работ, все права на Сайт переходят к Заказчику, за исключением права на тиражирование и передачу Сайта или его элементов третьим лицам (пункт 6.2).

6.2. Исполнитель сохраняет за собой авторские права на разработанный Сайт. Тиражирование, распространение или размещение сайта или его элементов, разработанных Исполнителем на других сайтах, допускаются только с письменного согласия Исполнителя.

7. Сроки действия Договора

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

7.2. Сроки выполнения работ по Договору устанавливаются согласно Календарному графику работ (Приложение 2). Отсчет времени начинается с момента поступления Исполнителю оплаты в соответствии с п.3.1. настоящего Договора. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.

8. Порядок расторжения Договора

8.1. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством.

8.2. При нарушении одной из Сторон условий настоящего Договора другая Сторона имеет право на одностороннее расторжение Договора, предварительно письменно известив об этом другую Сторону, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до расторжения Договора.

8.3. В случае установления нецелесообразности или невозможности дальнейшего проведения работ или установления неизбежности получения отрицательного результата Исполнитель уведомляет об этом Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней. В этом случае стороны обязаны рассмотреть вопрос о досрочном расторжении настоящего Договора.

8.4. При досрочном расторжении договора Заказчик оплачивает реально понесенные Исполнителем затраты, но не более 30 (тридцати) % от общей суммы договора.

9. Действие непреодолимой силы

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства в связи с наступлением действий непреодолимой силы, должна известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в течение 3 (трех) календарных дней с момента возникновения препятствий.

10. Заключительные положения

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

10.2. Все сведения, полученные сторонами при действиях, совершаемых в рамках настоящего договора, являются конфиденциальными. Стороны принимают на себя обязательства по соблюдению конфиденциальности и неразглашению этих сведений без согласия правообладающей стороны, оформленного в письменной форме.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

11. Перечень приложений к настоящему Договору

Техническое задание на ____1____ листе

Календарный график работ на ____1____ листе

Смета на ____1____ листе

Акт сдачи — приемки работ на ____1____ листе

Договор на разработку сайта

  • PANOV.
  • 2748 Views
  • 0 Comment
  • разработка сайта .

ДОГОВОР №
на создания веб-сайта

“___”_________ 2009 г.

Исполнитель: Агентство Интернет-маркетинга “ПаНов” директор, действует на основании устава, c одной стороны и Заказчик: _________________в лице директора __________________, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить работы по созданию веб-сайта в соответствии с Техническим Заданием (Приложение N 1) к данному Договору (далее ТЗ).

1.2. Заказчик становится владельцем (обладателем исключительных прав) сайта, что подтверждается подписанием акта приема передачи выполненных работ.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. После осуществления Заказчиком предоплаты и подписание ТЗ, Исполнитель предоставляет первый эскизный вариант макет сайта в течение 3 – 5 рабочих дней.

2.2. Если Заказчик не принимает первый эскизный вариант макета сайта, Исполнитель обязуется предоставить второй эскизный вариант макета сайта в течение 3 рабочих дней.

2.3. Если Заказчик не принимает ни первый, ни второй эскизный вариант макета сайта, то стоимость дальнейшей разработки макета сайта оговаривается дополнительно.

2.4. Все доработки и пожелания к эскизным вариантам макета сайта Заказчик присылает в письменном виде или по электронной почте. Исполнитель обязуется внести все правки и пожелания, присланные Заказчиком в течение 1 – 3 рабочих дней.

2.5. После окончательного утверждения Заказчиком макета сайта с доработками, Исполнитель обязуется реализовать сайт на домене Заказчика в течение 5 рабочих дней.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Исполнитель совместно с Заказчиком обсуждает и подписывает ТЗ.

3.2. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику эскизные макеты сайта и вносить доработки в сроки согласно пунктам 2.2. – 2.5.

3.3. Исполнитель приступает к реализации сайта на домене заказчика, только при наличи распечатанного и подписанного Заказчиком макета дизайна сайта.

3.4. Исполнитель передает результаты выполненной работы по акту приема-передачи. Одновременно передаются ключи (коды доступа) и техническая документация.

3.5. Исполнитель оставляет за собой право на размещение в нижней части главной страницы разработанного сайта ссылки на свой сайт, представляющей собой строку: “Разработка сайта”.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязуется по требованию Исполнителя предоставить необходимую информацию для выполнения работы.

4.2. Заказчик утверждает разработанное совместно с Исполнителем техническое задание.

4.3. Заказчик утверждает макет сайта и присылает его исполнитель с печатью и подписью.

4.4. Заказчик своевременно оплачивает работу Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в разделе 5 данного Договора.

4.5. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя выполнения работ, не описанных в ТЗ. Дополнительные работы проводятся по мере необходимости и оплачиваются Заказчиком отдельно. Проведение дополнительных работ не прописанных в ТЗ, согласовываются и оформляются в письменном виде как дополнение к ТЗ, которые должны быть подписаны обеими сторонами.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ

5.1. Общая стоимость работ определяется на базе составленного ТЗ.

5.2. Заказчик осуществляет предоплату в размере 50% от стоимости работ указанных в ТЗ, в течении 3-х банковских дней после подписания данного договора. Оставшиеся 50% от стоимости работ Заказчик перечисляет в течение 3 рабочих дней после подписания сторонами Акта выполненных работ.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Исполнитель обязуется сохранять в тайне всю коммерческую информацию, не относящуюся к категории общедоступной, которую он получил от Заказчика во время срока действия Договора, даже если она не была обозначена как секретная или конфиденциальная.

6.2. Исполнитель обязан не допускать к имеющимся в связи с выполнением Договора документам лиц, не имеющих на это соответствующих полномочий.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Все спорные вопросы решаются путем переговоров сторон или, в случае если стороны не могут прийти к соглашению, через Арбитражный суд в соответствии с законодательством Украины.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до момента выполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию сторон с письменным уведомлением не менее чем за 1 (один) месяц. В том случае, если Договор расторгается до завершения работ по ТЗ, взаиморасчеты между сторонами определяются дополнительным соглашением.

9. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

9.1. По завершении работы по ТЗ стороны подписывают Акты выполненных работ.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, таких, как: землетрясение, пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, изменения законодательства, повлекших за собой невозможность выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

11. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

11.1. Стороны соглашаются в том, что с даты подписания акта выполненных работ по данному Договору все права на созданную интеллектуальную собственность в рамках этого договора, и в соответствии с ТЗ, принадлежат Заказчику.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору согласуются сторонами, подписываются, оформляются в виде приложения.

12.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеет ТЗ, которое является приложением к данному договору. Каждая сторона имеет подлинный экземпляр.

12.3. Все особенности реализации работ, существенные для Заказчика, должны быть в явной форме отражены в ТЗ. Если в ТЗ не оговорены какие-либо требования Заказчика, то форма их реализации остается на усмотрение Исполнителя и не может являться причиной для отказа от приемки выполненных работ.

Договор на создание сайта: образец

С развитием интернет — отношений Договоры на создание сайта приобретают все большую популярность. В связи с отсутствием законодательной формулировки понятия «Договора на создание сайта», суды сформировали понятие такого вида договоров.

Договор на создание (разработку) интернет-сайта квалифицируется как договор возмездного оказания услуг.

В силу ст. 702 ГК РФ: «По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его».

Судебная практика:

Результат выполненной работы по созданию сайта должен быть передан заказчику в порядке и на условиях, предусмотренных заключенным между ними договором (по акту приема-передачи). Сам по себе факт размещения созданного сайта на домене еще не свидетельствует о принятии заказчиком результата работ, поскольку без передачи необходимых технических данных для управления сайтом заказчик лишен возможности использовать созданный сайт (Постановление ФАС УО от 17.04.2013 по делу N А60-16660/2012).

Для заключения Договора на создание Интернет-сайта необходимо обратить внимание на следующие нюансы:

Грамотно оформить Техническое задание с точными указаниями.

Обговорить сроки и сумму Договора.

Указать каким образом стороны уведомляют друг друга.

Составить Заявку на оформление заказа.

Указать меру ответственности за нарушение Договора.

Исходя из того, что договор создания сайта является договором подряда главными условиями являются предмет и сроки выполнения.

Исходя из судебной практики, рекомендуем составлять спецификации к Договору, где будут точно указаны все условия создания Вашего сайта!

Не стоит путать договор подряда с другими видами договоров.

Договор подряда и трудовой договор

Трудовой договор заключается в том случае, если вы предполагаете долгосрочные взаимоотношения с работником, связанные с многократным личным выполнением им какой-либо функции. Конечно же, трудовой договор порождает множество обязанностей для вас, ведь вы становитесь работодателем и руководствуетесь в отношениях с работником трудовым законодательством.

Поэтому, если для вас важно лишь достижение результата в установленный срок, лучше будет заключить договор подряда.

Договор подряда и договор возмездного оказания услуг

При выполнении подрядных работ всегда есть материальный результат, и для заказчика важен именно итог, а не процесс. Например, поручая подрядчику изготовление мебели, вам важно в результате получить стол или стул. При этом, на второй план отходит то, как исполнитель достиг желаемого эффекта.

При возмездном оказании услуг материального результата может не быть вообще. Например, обращаясь к специалисту за оказанием юридических услуг, вы, конечно, желаете достичь определенного результата, но, при этом, для вас важно содействие юриста на каждом этапе. Таким образом, на первый план выходит сам процесс, а не результат. В этом случае заключается договор оказания услуг.

Еще по теме: